2 园林绿化施工合同_生活广记

第22条工程量的确认
　22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：
　22.2 发包人核实已完工程量报告的时间：，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。
　22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。
　第23条工程款支付
　23.1 合同生效后日内，发包人向承包人支付本合同总造价的 %为预付款。
　23.2 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：
　拨付工程进度款时间
　(工程进度、部位) 占合同承包总造价
　百分比金额
　人民币(元)
　23.3 发包人应在确认工程量结果后日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款) 。
　23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 %，结算总价的 %作为工程保修金。
　23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。
【2 园林绿化施工合同】
　八、材料设备供应
　第24条发包人供应苗木材料设备
　24.1 发包人供应苗木材料设备一览表(附后)
　24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：
　24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
　24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：
　第25条承包人采购苗木材料设备
　25.1 承包人采购苗木材料设备的约定：
　25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。
　25.3 双方约定的检疫证明及方式：
　九、工程变更
　第26条设计变更
　施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。
　第27条其他变更
　施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。
　第28条确定变更价款
　28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。
　十、竣工验收与结算
　第29条竣工验收
　29.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
　29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。
　29.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。
　第30条竣工结算
　30.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。
　30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的.结算资料、竣工图。
　30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。
　30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。
　十一、质量保修
　第31条质量保修
　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
　31.1工程质量保修范围和内容：
　31.2质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下
　(1) 土建工程：
　(2) 绿化种植工程：
　(3) 喷泉、喷灌工程：
　(4) 其他附属工程：
　质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
　第32条质量保修责任
　32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
　32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。
　32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。
　32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。
　第33条保修费用
　33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
　33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：
　第34条其他
　双方约定的其他保修事项：
　十二、违约与争议
　第35条违约责任
　35.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。
　35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：
　35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：
　35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任：
　35.5 其他：
　第36条争议解决方式
　本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：(只能选择一种)
　(1) 依法向人民法院起诉;
　(2) 提交仲裁委员会仲裁。
　十三、其他
　第37条工程分包
　37.1 分包单位和分包工程内容：
　37.2 分包工程价款及结算方法：
　第38条不可抗力
　38.1双方关于不可抗力范围的约定：
　38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
　(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;
　(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
　(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;
　(4) 停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
　(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担;(6) 延误的工期相应顺延。
　38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　第39条担保
　39.1 本工程双方约定的担保事项如下：
　(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：
　(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
　(3) 双方约定的其他担保事项：
　(4) 担保合同作为本合同附件。
　第40条合同解除
　40.1 双方协商一致，可以解除合同。
　40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。
　40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
　40.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：
　(1) 因不可抗力致使合同无法履行;
　(2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
　40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
　40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　第41条合同生效及终止
　41.1 本合同自之日起生效。
　41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
　第42条合同份数
　42.1 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数份，由双方分别收持。
　第43条补充条款
　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。
　发包人：(公章)承包人：(公章)
　住所：住所：
　法定代表人：法定代表人：
　委托代表人：委托代表人：
　电话：电话：
　传真：传真：
　开户银行：开户银行：
　账号：账号：
　邮政编码：邮政编码：
　年月日年月日
是养护期满验收合格后开始进入质量保修期，一般都是一年左右，具体要看合同要求，期间责任划分以合同为依据！全名叫保修养护期，一般不少于1年。
_葑》砍窍缃ㄉ璨俊对傲致袒こ探ㄉ韫芾砉娑ā饭娑ǎ?
_谑惶酰涸傲致袒こ淌┕ず贤杏υ级ㄊ┕けP扪て冢话悴簧儆?1年。保修养护期满，城镇园林绿化主管部门应监督做好工程移交，及时进行工程质量综合评价，评价结果应纳入园林绿化市场主体信用记录。
_虼耍傲致袒こ痰谋P扪て诎垂娑ǎΩ迷?1年以上，并且需要在园林绿化工程施工合同中约定，期满还要接受主管部门的监督评估。