承揽合同纠纷法律规定加工承揽合同纠纷有哪些( 二 ) _知识分享

承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。
第776条承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第777条定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第778条承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。
第779条承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第780条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
【承揽合同纠纷法律规定加工承揽合同纠纷有哪些】第781条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
第782条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
第783条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但是当事人另有约定的除外。
第784条承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。
第785条承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。
第786条共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。
第787条定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修订）
第253条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

承揽合同纠纷法律规定 加工承揽合同纠纷有哪些( 二 )

承揽合同纠纷法律规定加工承揽合同纠纷有哪些( 二 )